土石方运输合同协议书
土石方运输合同协议书篇1
托运方(甲方):____________________________________
承运方(乙方):____________________________________
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议:
第一条 运输任务
由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条 合同期限
自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。
第三条 运输起止地
起始地:__军区生产基地四分场 到达地:__________________办公楼新址
第四条 运输车辆
乙方提供自卸式工程运输车辆:9辆,载重量:30吨。 运距:11公里
第五条 运费结算
运费按 27.5元/方计算。
本合同甲方负责买土每方8元(不含税),乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时,乙方应出具运输费发票。
甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。
第六条 运输质量和安全
乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。
乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。
第七条 燃油供应
乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。
第八条 运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程中,运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。
第九条 争议的解决
本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
第十条 其他约定
1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。
托运方(签字):___________________________ 承运方(签字):___________________________
签约日期:_________年_______月_____日 签约日期:_________年_______月_____日
土石方运输合同协议书篇2
甲方:
身份证:
(以下简称甲方)
乙方:
身份证:
(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议:
一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。
二、运输地:
三、要求乙方车辆:______部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。
四、运距:
五、运费:
六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。
七、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。
八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。
九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。
十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元/天。
十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
土石方运输合同协议书篇3
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国合同法及相关法律法规规定。为明确双方在承包施工过程中的利益。义务和责任。确保运输工程顺利完成,双方在自愿、平等,互利的原则下。经甲乙双方协议达成共识。并同意签订如下合同条款并共同遵守:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
1、运输土石方
2、运距为 公里以内,单价 元/立方,每超出 公里增加运费 元。根据车队需求安排24小时施工。
3、该单价不合税,一切税费都由甲方负责,结算时,乙方开领款凭证,付款方式以乙方提供银行卡号。
4、土石方开回填,由乙方自然平整。
四、工期
开工期:20_年9月18日。
以甲方开出通知书为准。工程工期约一年。乙方需待安排。甲方暂定工程量约为,200万立方,实际运量按甲方测量数据为准。
五、结算方式。
1、施工车辆进场以后,挖机、铲车、车辆正常工作以后,按每完成5万立方计算一次。工程款在验收合格后3个工作日内按95%支付,在付第二次工程款时先结算清第一次工程款,以此类推。工程完成后,工程款在双方现场负责人签证确定后,余款在30个工作日内付清。
2、油料由甲方提供,油料款在工程结算款中扣除,油价按市场价格,供油方不得已任何借口提供高价。
六、甲方责任。
1、若因甲方原因拖延结算时间,使乙方车队停工,造成经济损失由甲方每日赔偿500元/辆。赔偿时间从停工之日开始计算,直至乙方能够正常施工为止。
2、甲方责任交警,路政,执法部门及有关社会治安,村民闹事,路面整修等工作。进场便道必须经常维护。确保路面良好。能够使运输车辆正常行驶。乙方车辆应按甲方要求正常运输。途中罚款全面由甲方支付。
3、甲方不得无故刁难乙方管理人员和施工人员。如果违法,乙方有权退场并追回赔偿责任。
4、车辆进场后,甲方应在――天内安排车辆开始工作。否则甲方负全部责任,超过时间甲方赔偿每辆车每天――元。
5、为乙方解决水、电、住宿及办公条件。(但租用办公食宿场地费用由乙方承担。)
七、乙方责任
1、乙方进场人员必须证件齐全,车辆保险手续齐全。
2、乙方的车辆,机械,设备必须服从甲方调动和安排,保证正常运输。
3、乙方管理人员责任监督,驾驶员酒后开车及驾驶员个人安全,违章开车等,遵守有关劳动纪律,安全,操作,精心施工,确保所有,承包的项目,安全无事故,若发生任何大小事故,全部由乙方自行承担,施工经济和法律责任。与甲方无关。
4、乙方应认真按照规范标准设计要求和甲方监理工程的需求施工。随时接受甲方与监理工程师检查,因乙方原因未达到合格要求标准,乙方应予以返工,并承担由此造成的费用。
5、遵守甲方的规章制度,服从甲方施工管理,按甲方提供的图纸施工。
6、如因甲方原因不能及时结清工程款,乙方有权采取停工措施。追回工程款,或采取其他合法手段追回工程款。
7、甲乙双方签订合同后,乙方必须在――内车辆、机械设备到场,如不能到场,赔偿甲方相关经济损失。
8、乙方不得以任何方式转包,分包,所承包的工程项目。
八、其他约定
1、因天气原因或自然灾害等不可抗拒力造成停工,双方各负其责。
2、乙方进场车辆、机械设备根据工地需求增加。
3、结账双方同时到场。
4、其他未尽事宜,甲乙双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效率。
九、本合同经甲乙双方认可签订后,具有同等法律效力。
十、甲方不得以乙方车队私下联系协议,若有造成乙方车辆流失,所产生的经济损失由甲方负责。
十一、如甲乙双方存在纠纷,无法协商,双方有权向当地法院提起诉讼。甲乙双方均未遗留任何未尽义务和责任时,结清全部工程款后此合同,自动终止。
十二、本合同未尽事宜,由双方协商解决;协商不成,提交黄石市仲裁委员会仲裁解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份为凭,双方必须严格遵守执行。
甲方: 乙方:
年 月 日
土石方运输合同协议书篇4
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
根据中华人民共和国《经济合同法》、《道路运输条例》及相关条例、条款。甲、乙双方本着公开、公平、互惠、互利的自愿原则下,共同协商一致达成协议如下:
一、工程名称地址土石量及作业时间
1、工程名称地址:土石方工程;
2、工程数量:土石方暂定4万方米以上;
3、土方类别:一、二类土;
4、对车辆要求:前2后8轮自卸车。车厢为20立方米,15辆以上(车辆需盖蓬布)。
5、作业时间: 运输时间为全天24小时作业;
1)、运输距离:装料场至弃料场运输距离为3.3公里。
2)、单价:在约定运距内按每台车元结算。
三、运费付款方式:
每辆车压一天运费,以后每天结算一次,结清100%。如没有付清,乙有权停工,甲方应向乙方支付欠款及每天按银行利息的2倍利息。
四、双方签订合同之日起,当天内乙方车辆必须到场。乙方的车辆在运输途中遇到交警、环保、城管、市政、运政一切行政处罚费用由甲方负责,如被扣车,由甲方负责提回,车辆被扣押超过12小时的,甲方需要支付乙方每车每天¥500.00元的误工费。如是乙方车辆闯红灯、车辆证照手续不齐、违章违规停车、交通事故的,由乙方自行负责。
五、乙方所有运输车辆统一由甲方指挥,如乙方超权应向甲方支付相应的损失。
六、乙方所有车辆具备一切合法手续及保险,如发生交通事故及人员伤亡,由乙方自行负责,与甲方无关,甲方只提供人道主义帮助。
七、甲方负责柴油送到工地,单价以市场价¥ 元/升为准,如起过市场价0.20元,整个运输单价双方另行协商。乙方也可自行到加油站加油。
八、在运输过程中,因场地内堵车等甲方原因造成停工时间壹天以上(含壹天在内),人力不可抗力的自然因素除外,车辆、人员损失由甲方负责,每天每车按¥500.00元进行赔偿,司机和管理人员每人每天¥100.00元进行赔偿。
九、未尽事宜由甲、乙双方协商解决,如协商不成,可提请当地仲裁单位裁决。
十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。(甲乙双方各附身份证复印件一份)
十一、本协议以工程完工结算完毕后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土石方运输合同协议书篇5
甲方:____________________________________
乙方:____________________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、项目工程名称:__________________
二、项目工程地点:__________________
三、工程量:要求运输车辆20辆,每增加一辆运输车辆,相应增加车辆。
四、工期:
本项目工程期限拟自____ 年____月____日起至____年____月____日止,如遇不可抗力,自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的,则工期相应顺延。
开工时间为____年一月一日,总工期为____日历天,以甲方正式开工下令为准,开工时间延后的,工期相应顺延。
五、单价、结算
以车厢容积为标准算方(加高部分另行计算立方),运距公里综合计价白天17元每吨,晚上16.5元每吨(该价格为税后价)
甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。 在第二个工作日的17点前,按照乙方前一天的总运输款支付全款。
六、双方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。
2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切
费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
(二)乙方的权利义务
1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行
处理。
2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4,乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。
6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。
九、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。
甲方代表:__________________ 乙方代表:__________________
身份证号码:__________________ 身份证号码:__________________
联系电话:__________________ 联系电话:__________________
签订时间: ________年____月____日 签订时间:________年____月____日
土石方运输合同协议书篇6
甲方:三河镇场镇:余祥 《以下简称甲方》
乙方:阳通乡个体运输户:黄俊 《以下简称乙方》
一、 甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路,需要运输沙石料,乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用,经甲乙双方多次协商达成共识,甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输,现达成协议如下。
二、 具体协商细节项目条款如下:
1、甲方所需用大河沙是王家沙,甲方给乙方结帐王家沙,乙方运到甲方使用料
场,按每立方135元人民币结算。
2、甲方所使用石子,乙方运到料场按每立方110元人民币结算。
三、 付款办法:乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费,甲方按百分之五十当场结算清楚。
四、 乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款,甲方必须在20_年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。
五、 甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输,乙方不得以任
何理由拖延甲方施工用料,否则,造成停工待料,由乙方负担责任。
六、 乙方在甲方正常施工开始,乙方负担甲方的全部沙石运输业务,甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场,乙方无权干涉,除此之外,甲方违约时,甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。
七、 以上合同是通过甲乙双方认真考虑,达成共识,所签订的本合同,任何
一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约,需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。
八、 本合同一式三份,自签字之日起生效。
公证人签字: 甲方:
乙方:
20_年 月 日